Ce marché de travaux a pour objet les travaux d'aménagement du service d'accueil au

HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIOUE EN POLYNESIE FRANÇAISE PALAIS DE JUSTICE DE PAPEETE AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Aménagement du service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) 1- Pouvoir adjudicateur : Ministère de la justice, représenté par le haut-commissariat de la République en Polynésie française. 2 - Mode de passation : Consultation en procédure adaptée en lot unique soumise aux dispositions du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 applicable aux marchés passés au nom de l'Etat on Polynésie française. 3 Objet du marché : Ce marché de travaux a pour objet les travaux d'aménagement du service d'accueil au justiciable (SAUJ) au palais de justice de Papeete, Tahiti (marché unique). Les travaux correspondent à l'aménagement de deux boxes d'accueil, d'un local "vaguemestre", et de trois guichets, pour une surface totale de 41,30 mètres carrés, au rez-de-chaussée du tribunal de Papeete. 4 - Délai d'exécution : Le délai particulier d'exécution du marché est laissé à l'initiative des candidats, mais ne pourra excéder le délai plafond de 24 semaines. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est décembre 2019. 5 - Retrait des dossiers : Tout candidat à cette consultation peut obtenir le dossier de consultation gratuitement en adressant une lettre de candidature : soit par courrier (ou remise en main propre) à l'adresse suivante : "Haut-commissariat de la République DIP – bâtiment Bruat, BP 115, 98713 Papeete" soit par courriel à : dip@polynesie-francaise.pref.gouv.fr. Le dossier sera remis au candidat sous format dématérialisé. Cette adresse mail n'est pas valable pour la remise d'offre. Toute offre envoyée par courriel sera refusée. 6- Modalités de remise des offres : Les offres constituant le dossier décrit à l'article 3 sont remises sous simple enveloppe anonyme portant la mention suivante : "Offre pour les travaux d'aménagement du service d'accueil au justiciable (SAUJ) au palais de justice de Papeete, Tahiti (marché unique)" Les offres devront être adressées par pli recommandé avec avis de réception postal et parvenir à la DIP avant le 13 septembre 2019 à 11 heures à l'adresse indiquée à l'article 5 ou remises contre récépissé à cette même adresse. 7 - Contenu et présentation des offres : Le contenu et la présentation des offres sont précisés au règlement de consultation (RC). 8 - Justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées : les éléments à fournir sont précisés au règlement de consultation (RC). 9 - Présentation des candidats : Les candidats doivent répondre en entreprise générale ou en groupement d'entreprises conjointes dont le mandataire sera solidaire. 10 - Délai de validité des offres : 120 jours. 11 - Critères d'attribution : Les critères sont précisés au règlement de consultation (RC). Le jugement des offres est établi sur un total de 100 points, avec la pondération suivante : prix : 60 points valeur technique : 40 points. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les candidats proposant les deux meilleures offres. 12 - Renseignements : Les renseignements peuvent être obtenus auprès de la direction de l'ingénierie publique au 40 46 84 52 ou par courriel à dip@polynesie-française.pref.gouv.fr. 13 - Date d'envoi du présent avis à la publication : Le 17 juillet 2019. Date de parution :2019-08-02 - Source : JOPF